电话:400-880-XXXX
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 职业指导

拖欠工程款的起诉状如何书写?

来源:劳务系统-建造师工程师职称招聘 时间:2024-03-31 作者:劳务系统-建造师工程师职称招聘 浏览量:

拖欠工程款的起诉状如何书写?在线咨询

拖欠工程款起诉状范本起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司企业性质:集体经营范围:工业与民用建筑.流动资金:169.5万元何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准地址:______县______乡______电话:______________________开户银行:______工区历下办理处。

帐号:__________________法定代表人姓名:_________职务:_________被告单位(全称):______市职工教育培训中心地址:________市_______-______路________号事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷事实和理由:______年______月______日,______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。

承包方式是“议标形式,也工包材料”。

承包额为495125.74元。

开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。

合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。

在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。

甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。

教学楼工程于______年______月______日完工。

三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。

甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。

经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。

但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。

因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。

开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。

后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。

公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。

《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

诉讼请求:责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;(二)结算零建工程款:174551.87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元;(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595.88ig;______年______月至______月设备闲置费57979.30元以上三项合计,共242006.83元。

此致______市______区人民法院起诉单位:______县建筑工程总公司__________公司(盖章)_________年_________月________日附:1.本状副本1份;2.书证28件。

工程款我们都知道,数额大,但是最近时有发生拖欠工程款的事,此时我们一定要及时的注意工程款纠纷的处理方式等,此时也是为了更好的保护自己的权益,如果是协商解决不成的,是可以向当地的人民法院提起民事诉讼的,此时要注意起诉的条件以及诉讼的程序等。

微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
微信公众号
手机浏览

Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 鑫潮人力资源服务 苏ICP备12049413号-3

地址: EMAIL:admin@admin.com

Powered by PHPYun.

用微信扫一扫